确认

新业诉讼 | 以案释法:​承包人能否主张撤场后的窝工损失?


发布时间:

2024-03-25

承包人能否主张撤场后的窝工损失?

新业出品NO.106

建设工程因发包人原因中途停工,发包人应当赔偿承包人停工、窝工等损失,该损失不仅限于施工期间。如发包方临时通知承包人退场,承包人可以主张撤离施工现场以后合理期限内发生的窝工损失。

基本案情

发包方A公司与承包方B公司签订《建设工程施工协议书》,由B公司承建某县某某旅游观光度假区景观绿化工程。施工过程中,A公司与B公司因退还履约保证金、支付工程款等问题发生纠纷。A公向B公司发函通知解除合同,此时A公司已拖欠工程进度款。B公司中途停工撤场。

双方因案涉项目成讼。B公司主张A公司支付停工撤场后的停窝工损失,A公司辩称B公司主张的窝工损失是其撤场后发生的费用,并非施工期间产生,故不应当支持该窝工损失。

法院判决结果:

二审法院认为:《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”因发包人原因,工程中途停工,发包人应当赔偿承包人停工、窝工等损失,故A公司上诉认为停、窝工损失仅发生在施工期间,系对法律理解有误。本案中,根据一审查明的事实,A公司向B公司发函通知解除合同,此时A公司已拖欠工程进度款,A公司解除合同并无正当理由。一审依据B公司提交的工资表和机械台班费收据核算证据,按照一个月的人工机械费作为认定损失的基数,考虑双方对停工的过错、合同履行的过错等,酌定A公司承担80%的赔偿责任,并无不当。判决A公司于判决生效之日起十日内支付B公司窝工损失费64万元。

案件来源:中国裁判文书网(2022)最高法民终116号。

法律依据:《中华人民共和国合同法》第第八百零四条。

图片名称

河北新业律师事务所成立于1996年,注册资金1000万元。现有人员90余人,办公面积800多平米,新购办公楼1800平米。 
从2003年开始,新业律所实施法律服务内容专业化,服务组织形式团队化,致力为客户提供全流程、全方位专业法律服务,打造房地产法律服务专业化品牌律师所。
律所目前业务市场拓展有——土地与征迁、建筑施工、政府服务、金融(投融资与不良资产处置)、公司治理与拯救破产、争端解决诉讼仲裁调解六大法律服务中心,并为雄安新区规划建设发展设立雄安新区法律服务团队。

联系电话

+86 0311 85266195

地址

石家庄市广安大街36号时代方舟B座2708

图片名称
图片名称
图片名称
图片名称
图片名称

©2023 河北新业律师事务所

技术支持:中企动力 石家庄

SEO  |  营业执照